Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat [ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion].

Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d’accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l’application de conditions et formes particulières de passation de marchés.

Au sens du présent décret, on entend par :

- Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services;

- Prestations : travaux, fournitures ou services ;

- Autorité compétente  : l’ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l’effet d’approuver le marché ;

- Maître d'ouvrage : l’administration qui, au nom de l’Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ;

- Maître d’ouvrage délégué : tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 82 ;

- Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ;

- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;

- Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;

- Attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant la notification de l’approbation du marché ;

- Titulaire : Attributaire auquel a été notifiée l’approbation du marché ;

- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;

- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;

- Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d’entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d’œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n’a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire prévue dans le marché ;

- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes ;

- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit solidaire.

- Engagement conjoint : engagement vis à vis du maître d’ouvrage de chacun des membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les représente jusqu’à la date de la réception définitive

- Engagement solidaire : engagement vis à vis du maître d’ouvrage de chacun des membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement ou marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement jusqu’à la date de la réception définitive .

Qu’il s’agisse d’un engagement conjoint ou d’un engagement solidaire, l’acte d’engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le mandataire.

Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.

Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations .qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.

Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu’il n’y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l’appellation utilisée soit suivie des termes « ou son équivalent ».

Il peut être passé des marchés dits "marchés - cadre" lorsque la quantification et le rythme d’exécution d’une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à l’avance.

Les marchés - cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.

Les quantités des prestations à exécuter sont précisées pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Les marchés - cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus; ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder cinq années.

Si ces marchés le prévoient expressément et à la date fixée, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. Cette possibilité de révision ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à l’article 17.

La liste des prestations qui peuvent faire l’objet de "marchés - cadre" est fixée par décision du Premier Ministre après avis de la commission des marchés.

Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution de chaque tranche.

Le marché à tranches conditionnelles est divisé en :

- une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de l’approbation du marché ;

- une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l’exécution est subordonnée d’une part, à la disponibilité des crédits et d’autre part à la conclusion d’un ou plusieurs avenants, dans les délais prévus par le marché.

Lorsque l’ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n’a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :

- soit bénéficier d’une indemnité d’attente prévue dans le marché ;

- soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.

Le marché à « tranches conditionnelles » peut comporter l’une des deux formes de clauses de prix suivantes :

- un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître d’ouvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ;

- un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître d’ouvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.

La renonciation par le maître d’ouvrage à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.

ART 8 : Marchés en lots séparés

Le maître d’ouvrage peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le maître d’ouvrage peut, le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, le maître d’ouvrage a la faculté d’engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.

A - Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :

1) Le mode de passation ;

2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;

3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du co-contractant ;

4) L'objet avec indication de la ou des préfectures, ou provinces, du lieu d’exécution des prestations ;

5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;

6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ;

7) Le délai d'exécution ou la date d’achèvement du marché ;

8) Les conditions de réception et, éventuellement , de livraison des prestations ;

9) Les conditions de règlement conformément à la
réglementation en vigueur ;

10) Les clauses de nantissement ;

11) Les conditions de résiliation ;

                    12) L’approbation du marché par l’autorité compétente.

B- Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l’acte d’engagement souscrit par l’attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales. 

ART 10 : Cahiers des charges

Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).

1) Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.

2) Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un même service spécialisé.

Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :

• contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes autres que techniques à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou du département ministériel ou service qu'ils concernent;

• déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'avances et d'acomptes et de règlement du prix du marché et ce, conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique.

Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances lorsqu’ils comportent des clauses ayant une incidence financière.

3) Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers. Ces cahiers sont approuvés par l’autorité compétente.

- à prix global,

- à prix unitaires ,

- à prix mixtes.

Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées.

Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.

Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s’agit de quantités forfaitaires établies par le maître d’ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.

Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que l’objet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.

Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent ( 2 % ) du montant initial du marché.

Le marché dont le délai prévu pour son exécution est inférieur ou égal à une année, est passé sur la base de prix ferme.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

Le marché peut être passé à prix révisable lorsque le délai prévu pour son exécution est supérieur à une année.

Toutefois, les marchés de travaux et des études y afférentes sont passés à prix révisables lorsque le délai prévu pour leur exécution est supérieur à une année.

Lorsque le prix est révisable, les cahiers de charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles qu’elles sont fixées par arrêté du Premier Ministre visé par le ministre chargé des finances. 

1- Les marchés de l’Etat sont passés conformément aux modes et procédures définis au présent décret et dont l’application doit permettre d’assurer :

- la transparence dans les choix du maître d’ouvrage

- l’égalité d’accès aux commandes publiques,

- le recours à la concurrence autant que possible,

- l’efficacité de la dépense publique.

2- Les modes de passation desdits marchés sont :

- l’appel d’offres

- le concours

- la procédure négociée.

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint, il est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature, il est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que le maître d’ouvrage a décidé de consulter.

L’appel d’offres est dit «avec présélection » lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d’une commission d’admission les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financier.

Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis d’un jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.

La procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.

Par dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixées à l’article 72 ci-dessous, il peut être procédé à l’exécution de prestations sur simples bons de commande.

a) un appel à la concurrence ;

2) Il ne peut être passé de marchés sur appel d’offres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000,00 DH) et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexité ou de l’importance de l’outillage à utiliser.

L’appel d’offres restreint doit s’adresser au moins à trois candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.

3) L’appel d’offres peut être fait au «rabais » ou «sur offres de prix ».

Pour les appels d’offres dits «au rabais », les candidats souscrivent l’engagement d’effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l’estimation est faite par le maître d’ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.

Pour les appels d’offres sur «offres de prix », le dossier d’appel d’offres ne donne d’indication aux concurrents que sur la nature et l’importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-même les prix et arrête le montant.

1- Tout appel d’offres ouvert doit faire l’objet d’un avis qui fait connaître :

a) l’objet de l’appel d’offres avec indication, le cas échéant, du lieu d’exécution ;

b) l’autorité qui procède à l’appel d’offres ;

c) le (ou les) bureau (x) du maître d’ouvrage où l’on peut retirer le dossier d’appel d’offres ;

d) le bureau du maître d’ouvrage où les offres sont déposées ou adressées;

e) le lieu, le jour et l’heure fixés pour la tenue de la séance publique d’ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d’appel d’offres à l’ouverture de la séance ;

f) les pièces justificatives prévues dans le dossier d’appel d’offres que tout concurrent doit fournir ;

g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant ;

h) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur ;

i) éventuellement, le lieu, le jour et l’heure limites pour la réception des échantillons, prospectus, notices, etc., étant précisé que le délai pour cette réception ne peut être inférieur à dix (10) jours francs à partir du lendemain de la date de publication de l’avis dans le journal paru le deuxième.

j) le prix d’acquisition du dossier d’appel d’offres, le cas échéant.

k) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d’ouvrage envisage d’organiser à l’intention des concurrents, le cas échéant.

2) L’avis d’appel d’offres ouvert visé à l’alinéa précédent doit être publié dans deux journaux au moins dont un de langue arabe à diffusion nationale. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité.

La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze (15) jours, en cas d’urgence dûment justifiée par le maître d’ouvrage.

Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l’avis dans le journal paru le deuxième.

L’appel d’offres restreint fait l’objet d’une circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître d’ouvrage décide de consulter.

Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées au § I-1) du présent article.

L’envoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis.

Ce délai court à partir du lendemain de la date d’envoi de la circulaire.

Tout appel d’offres fait l’objet d’un règlement établi par le maître d’ouvrage comprenant notamment :

a) la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l’article 26 ;

b) Les critères d’appréciation des capacités techniques et financières des concurrents, le cas échéant;

c) les critères retenus pour l’évaluation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix proposé, la qualité des prestations, le coût d’utilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le délai d’exécution proposé ;

d) éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots conformément à l’article 8 ;

e) le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes,  par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises.

1) Tout appel d’offres fait l’objet d’un dossier préparé par le maître d’ouvrage et qui doit comprendre :

a) copie de l’avis d’appel d’offres ou de la circulaire selon le cas;

b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) les plans et les documents techniques, le cas échéant ;

d) le modèle de l’acte d’engagement visé à l’article 29 ;

e) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif  lorsqu’il s’agit d’un marché à prix unitaires;

f) le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’un marché à prix global ;

g) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;

h) le modèle de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 26;

i) le règlement de la consultation prévu à l’article 22 ;

2- Les dossiers d’appel d’offres doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d’appel d’offres et jusqu’à la date limite de remise des offres.

3- Les dossiers d’appel d’offres sont remis aux concurrents contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances ne doit refléter que le coût de l’impression du dossier et de sa distribution aux concurrents à l’appel d’offres.

4- Exceptionnellement, le maître d’ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d’appel d’offres, sans changer l’objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier.

Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission d’appel d’offres, ce report doit être publié conformément aux dispositions du § 2-I de l’article 21.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le dossier d’appel d’offres et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent.

Lorsqu’il est procédé à une réunion ou visite des lieux visées à l’alinéa k) du paragraphe 1-I de l’article 21, le maître d’ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d’éclaircissements et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est communiqué à l’ensemble des concurrents ayant retiré le dossier d’appel d’offres.

Seules peuvent participer aux appels d’offres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;

- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme.

Ne sont pas admises à participer aux appels d’offres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;

- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente.

Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.

1) le dossier administratif comprend :

a) une déclaration sur l’honneur qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent et , s’il agit au nom d’une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l’adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Elle indique également, le numéro d’inscription au registre du commerce, le numéro de la patente, le numéro d’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale.

Cette déclaration sur l’honneur doit contenir également l’engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d’assurance, les risques découlant de son activité professionnelle et attester qu’il remplit les conditions prévues à l’article 25.

En outre, la déclaration sur l’honneur doit mentionner l’engagement du concurrent, s’il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalité du marché, et de s’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l’article 25.

b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ;

c) une attestation délivrée depuis moins d’un an par le percepteur du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties prévues à l’article 25. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

d) une attestation délivrée depuis moins d’un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’article 25 ;

e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;

f) pour les marchés de travaux et des études y afférentes, le certificat d’immatriculation au registre de commerce ;

g) pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants ;

Toutefois, sont dispensés de fournir les attestations visées aux paragraphes c, d et f les concurrents non installés au Maroc.

2) le dossier technique comprend :

Le certificat de qualification et de classification tient lieu du dossier technique, pour les marchés de travaux auxquels s’applique le système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics.

3) Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le dossier d’appel d’offres en raison de l’importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.

L'inexactitude de la déclaration sur l’honneur peut entraîner les sanctions suivantes ou l’une d’entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales :

a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité.

Cette décision est portée à la connaissance des autres ministres par le ministre intéressé;

b) Par décision du maître d’ouvrage aux frais et risques du déclarant :

- soit l'établissement d'une régie,

- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d’un nouveau marché.

Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d’un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.

Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations  dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.

Lorsque le concurrent est une administration publique de l’Etat ou une personne morale de droit public autre que l’Etat, les dispositions des articles 25, 26 (§ 1), 27 et 79 ne lui sont pas applicables.

Toutefois, il doit fournir une copie du texte l’habilitant à exécuter les prestations dont relève le marché.

En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit fournir, également, une copie du texte l’autorisant à se faire rémunérer au titre des services rendus.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à l’article 26, une offre financière et, si le cahier des prescriptions spéciales l’exige, une offre technique.

1- L’offre financière comprend :

a) L’acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu’il propose. Il est établi sur ou d’après un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du premier ministre pris après avis de la Commission des Marchés.

Cet acte dûment rempli est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu’un même représentant puisse représenter plus d’un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu’il est souscrit par un groupement tel qu’il est défini à l’article 3, il doit être signé par chacun des membres du groupement ;

b) Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global , le cas échéant, pour les marchés à prix global, tels que définis à l’article 3.

Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant global.

 Lorsqu’un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu’il existe une différence entre ces deux modes d’expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.

En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenues pour bons pour établir le montant réel de l’acte d’engagement.

2- L’offre technique peut, selon l’objet du marché, porter notamment sur la méthodologie, la solution technique, les moyens à mettre en oeuvre pour l’exécution des prestations, le planning de réalisation.

Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

- le nom et l’adresse du concurrent ;

- l’objet du marché et, éventuellement, l’indication du lot en cas de marché en lots séparés ;

- la date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ;

- l’avertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d’appel d’offres lors de la séance d’examen des offres ».

Ce pli contient deux enveloppes :

a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et, le cas échéant, le dossier additif visé à l’article 26. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Dossiers administratif et technique ».

b) La deuxième enveloppe comprend l’offre financière du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Offre financière ».

De plus, si le cahier des prescriptions spéciales l’exige, le pli doit également comprendre une troisième enveloppe contenant l’offre technique. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Offre technique ».

Si le règlement de consultation prévoit la présentation d’offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce cahier doit en préciser l’objet, les limites et les conditions de base.

Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, la présentation des variantes n’implique pas l’obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d’examen des solutions de base et des variantes doivent être précisées dans le règlement de consultation.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l’objet d’un pli distinct de l’offre de base éventuellement proposée, et doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à l’article 29. Le pli contenant les offres variantes doit répondre aux conditions de présentation prévues à l’article 30 et comporter en outre la mention «variante ».

Les plis sont, au choix des concurrents :

- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offres ;

- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance, et avant l’ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixées par l’avis d’appel d’offres pour la séance d’examen des offres.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis.

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portés sur le pli remis.

Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les conditions prévues à l’article 37.

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par le maître d’ouvrage dans le registre spécial visé à l’article 32.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l’article 32, présenter de nouveaux plis.

Sous réserve de l’article 33, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis.

Si, dans ce délai, la commission de l’appel d’offres estime n’être pas en mesure d’exercer son choix, le maître d’ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d’ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.

La Commission d’appel d’offres comprend les membres suivants :

- un représentant du maître d’ouvrage, président ;

- deux autres représentants du maître d’ouvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ;

- un représentant du Ministère chargé des Finances ;

Un représentant du Contrôle des Engagements de Dépenses de l’Etat.

La commission peut également comprendre, à la demande du maître d’ouvrage, toute autre personne, expert ou technicien dont il juge la participation utile.

L’autorité compétente désigne, par décision, soit nommément, soit par leurs fonctions, le président de la commission d’appel d’offres et la personne chargée de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement, ainsi que les deux autres représentants du maître d’ouvrage précités.

Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d’ouvrage. La convocation et le dossier d’appel d’offres prévu à l’article 23, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de la commission d’appel d’offres concernés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance d’ouverture des plis.

La commission peut valablement siéger si quatre au moins de ses membres sont présents.

Toutefois pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à deux cent mille dirhams (200.000 DH) la présence du représentant du Ministère des Finances est obligatoire.

Dans ce cas, toute absence dudit représentant dûment convoqué, et qui a pour effet d’empêcher la tenue de la réunion de la commission en séance publique, doit être signalée par l’autorité compétente au Ministre chargé des Finances.

Les journaux contenant l’avis d’appel d’offres ou de concours, ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les pièces énumérées à l’article 26 présentées par l’attributaire et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve au cours de la séance d’examen des dossiers administratif et technique ou au cours de la séance d’admission, ne seront pas présentées à l’appui des dossiers d’engagement et de paiement.

Lorsque l’un des membres de la commission constate, lors des séances en huis clos de la commission, que l’une des dispositions ou règles relatives aux procédures d’appel d’offres n’a pas été respectée, le président peut, après s’être assuré du bien fondé de cette constatation, mettre fin à cette procédure.

Préalablement à la séance d’examen des offres, la commission d’appel d’offres se réunit, sur convocation de son président, à huis clos pour l’examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques lorsqu’ils sont exigés par le dossier d’appel d’offres. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, charger un rapporteur ou une sous-commission d’apprécier la qualité technique des échantillons proposés.

Elle arrête la liste des concurrents dont les propositions répondent aux spécifications exigées et celle des concurrents à écarter, et dresse un procès-verbal de ses travaux que signent le président et les autres membres de la commission.

La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique.

Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l’heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

Le président donne lecture de l’avis d’appel d’offres à partir des journaux dans lesquels il a été publié dans le cas d’appel d’offres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas d’appel d’offres restreint.

Le Président dépose sur le bureau tous les plis reçus ainsi que, le cas échéant, le procès verbal de l’examen des échantillons établi selon les prescriptions de l’article 36, et invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.

Le Président ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vérifie dans chacun d’eux la présence des enveloppes visées à l’article 30.

Le Président ouvre l’enveloppe portant la mention « dossiers administratif et technique » et vérifie dans cette enveloppe la présence des pièces exigées à l’article 26, et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.

Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.

- Les concurrents qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 27 et 79 ;

- Les concurrents qui n’ont pas respecté les prescriptions de l’article 29 en matière de présentation de leurs dossiers ;

- Les concurrents qui ont présenté des dossiers administratif, technique et éventuellement additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;

- Les concurrents qui n’ont pas qualité pour soumissionner ;

- Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à l’article 22 ;

- Les concurrents dont les échantillons n’ont pas été retenus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 36.

La commission arrête alors la liste des concurrents admissibles.

A titre indicatif, le président communique aux membres de la commission, l’estimation faite par le maître d’ouvrage.

La séance publique est reprise et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître le motif des éliminations.

Il rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant l’offre financière et l’offre technique le cas échéant.

Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention « Offre financière » et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant la mention « Offre technique ».

Les membres de la commission paraphent les actes d’engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

La commission poursuit alors ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l’éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres proposées.

La commission écarte les soumissionnaires dont les actes d’engagement :

- ne sont pas conformes à l’objet du marché ;

- expriment des restrictions ou des réserves ;

- qui ne sont pas conformes au modèle figurant au dossier d’appel d’offres, dûment remplis et signés par les personnes habilitées.

La commission procède, le cas échéant, à l’évaluation des offres techniques et élimine les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées par le cahier des prescriptions spéciales ou qui ne satisfont pas aux critères prévus dans le règlement de la consultation visé à l’article 22.

La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie s’il y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande au soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, de confirmer son offre ainsi rectifiée ; en cas de doute, elle invite le soumissionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir les explications de nature à dissiper ce doute.

Lorsque la commission décèle qu’une offre est particulièrement basse au regard de l’estimation du maître d’ouvrage ou par rapport à l’ensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier son offre.

Au vu de la réponse du soumissionnaire, la commission est fondée à écarter l’offre en question.

Elle propose à l’autorité compétente de retenir l’offre qu’elle juge la plus intéressante sur la base des critères figurant au règlement de la consultation.

Avant d’émettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, les soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire d’obtenir tout éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut proposer à l’autorité compétente de demander à ceux-ci, par écrit, de présenter de nouvelles offres.

Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner le soumissionnaire à retenir.

A équivalence d’offres, un droit de préférence est attribué, à l’offre présentée par une coopérative de production régie par la loi n° 24-83 promulguée par dahir 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) fixant le statut des coopératives et les missions de l’office de développement de la coopération.

En l’absence d’offres ou si aucune offre n’a été retenue à l’issue de la procédure ci-dessus décrite, ou si aucune des offres ne lui paraît acceptable eu égard aux critères fixés au règlement de la consultation, la commission déclare l’appel d’offres infructueux.

La commission d’appel d’offres dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l’estimation faite par le maître d’ouvrage et enregistre, s’il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d’examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d’élimination des soumissionnaires évincés et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les motifs justifiant le choix du soumissionnaire retenu.

Ce procès-verbal est signé par le président et par les membres de la commission.

Le rapport des sous-commissions est joint au procès-verbal, le cas échéant.

1- Les résultats d’examen des offres sont affichés dans les locaux du maître d’ouvrage dans les vingt quatre heures suivant l’achèvement des travaux de la commission, pendant une période de quinze (15) jours francs au moins.

Ces résultats comportent les indications suivantes :

- le maître d’ouvrage ;

- l’objet du marché ;

- la date de la séance d’ouverture des plis ;

- la date d’achèvement des travaux de la commission ;

- le nom du soumissionnaire retenu,

- le montant proposé par le soumissionnaire retenu ;

- la date de l’affichage et le cachet du maître d’ouvrage.

2- Le maître d’ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l’acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze (15) jours francs à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission.

Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés, par lettre recommandée avec accusé de réception, du rejet de leurs offres.

Cette lettre est accompagnée :

- de l’ensemble du dossier déposé sans que les enveloppes portant la mention « Offre financière » et le cas échéant celle comportant la mention « Offre technique » ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrents éliminés à l’issue de l’examen des dossiers administratif et technique qui n’ont pu reprendre leurs dossiers lors de la séance publique ;

- des pièces des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les soumissionnaires éliminés à l’issue de l’évaluation des offres.

3- Le maître d’ouvrage n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.

Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si ses offres ne sont pas acceptées ou s’il n’est pas donné suite à l’appel d’offres.

Le choix arrêté par la commission conformément aux articles précédents ne peut être modifié par l’autorité compétente. Toutefois, celle-ci peut ne pas donner suite à l’appel d’offres, et ordonner éventuellement de recommencer toute la procédure.

Tout soumissionnaire qui désire prendre connaissance des motifs d’élimination de son offre peut en faire la demande par lettre recommandée adressée au maître d’ouvrage dans un délai de sept jours francs à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à l’alinéa 2 du § 2 de l’article 42.

Le maître d’ouvrage doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande, communiquer audit soumissionnaire les motifs d’élimination de son offre.

Il peut être passé des marchés sur appel d’offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des candidats dans une première étape avant d’inviter ceux d’entre eux qui ont été retenus à déposer des offres.

L’avis d’appel d’offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que celles prescrites à l’article 21 pour l’appel d’offres ouvert, quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission d’admission.

Cet avis fait connaître :

a) l’objet de l’appel d’offres avec présélection avec indication, le cas échéant, du lieu d’exécution ;

b) l’autorité qui procède à l’appel d’offres avec présélection ;

c) le (ou les) bureau (x) du maître d’ouvrage où l’on peut retirer le dossier de présélection ;

d) le bureau du maître d’ouvrage où les demandes d’admission sont déposées ou adressées ;

e) le lieu, le jour et l’heure fixés pour la tenue de la séance d’admission, en précisant que les candidats peuvent remettre directement leurs demandes au président de la commission ;

f) les pièces justificatives prévues dans le dossier de présélection que tout candidat doit fournir ;

g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur.

Tout appel d’offres avec présélection fait l’objet d’un règlement de présélection établi par le maître d’ouvrage et comprenant notamment :

a) la liste des pièces à fournir par les candidats conformément à l’article 26;

b) les critères d’appréciation des capacités techniques et financières des
    candidats, le cas échéant.

1) Tout appel d’offres avec présélection fait l’objet d’un dossier établi par le maître d’ouvrage et qui doit comprendre :

a) une copie de l’avis de présélection;

b) une note de présentation de l’objet du marché ;

c) le modèle de demande d’admission ;

d) le modèle de déclaration sur l’honneur prévue au § a-I de l’article 26 ;

e) le règlement de présélection prévu à l’article 47.

2) Les dossiers de présélection doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d’appel d’offres avec présélection et jusqu’à la date limite de remise des demandes d’admission des candidats.

3) Les dossiers de présélection sont remis aux candidats contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par arrêté du ministre chargé des finances ne doit refléter que le coût de l’impression du dossier et de sa distribution aux candidats à l’appel d’offres avec présélection.

4) Exceptionnellement, le maître d’ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer l’objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les candidats ayant retiré ledit dossier.

Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission d’admission, ce report doit être publié conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du § 2-I de l’article 21.

Les conditions requises des candidats pour participer à l’appel d’offres avec présélection et les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que celles prescrites par les articles 25 à27 pour l’appel d’offres.

La demande d’admission, accompagnée des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est exigé, est mise dans un pli et déposée ou remise dans les conditions fixées par l’article 32.

Le pli contenant la demande d’admission et les dossiers qui l’accompagnent doit être cacheté et doit porter les indications suivantes :

- le nom et l’adresse du candidat ;

- l’objet de l’appel d’offres avec présélection ;

- la date et l’heure de la séance d’admission ;

- l’avertissement que l’enveloppe ne doit être ouverte que par le président de la commission lors de la séance d’admission.

Les candidats ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l’article 33.

La commission d’admission des candidats est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l’article 35 pour la commission de l’appel d’offres.

La commission procède à l’ouverture des plis en séance publique ;

Le président ouvre la séance au jour et à l’heure fixés ; toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

Le président donne lecture de l’avis de l’appel d’offres avec présélection à partir des journaux dans lesquels il a été publié.

Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.

Le président ouvre les plis contenant la demande d’admission, vérifie la présence dans chacune d’elles des pièces visées à l’article 26 et en dresse un état.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.

La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut l’éclairer sur des points particuliers des candidatures présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour examiner ces candidatures.

La commission écarte les candidats :

- qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 27 et 79 ;

- qui ont présenté des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;

- qui n’ont pas qualité pour soumissionner ;

dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de présélection prévu à l’article 47.

Avant d’émettre son avis, elle peut convoquer les candidats par écrit afin d’obtenir tous les éclaircissements sur leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.

Elle arrête la liste des candidats admis.

La commission d’admission dresse procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux candidats enregistre, s’il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours de la séance d’admission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d’élimination des candidats évincés.

Ce procès verbal est signé par le président et les membres de la commission.

Le rapport des sous-commissions est joint au procès verbal, le cas échéant.

Le maître d’ouvrage informe les candidats évincés du rejet de leur demande d’admission par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission d’admission. Elle est accompagnée des pièces fournies par lesdits candidats.

Dans le même délai de quinze jours, et trente jours au moins avant la date fixée pour la séance d’évaluation des offres, le maître d’ouvrage informe également les candidats sélectionnés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre, qui indique le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de la commission, invite les candidats sélectionnés à retirer le dossier d’appel d’offres et à déposer leurs offres accompagnées, le cas échéant, du cautionnement provisoire, et indique le prix d’acquisition du dossier d’appel d’offres.

Les dispositions relatives au règlement de consultation, au dossier d’appel d’offres et à l’information des concurrents, prévues respectivement aux articles 22 (c- d- e), 23 et 24 du présent décret, sont applicables à l’appel d’offres avec présélection.

Les dispositions relatives au contenu et à la présentation des dossiers à fournir par les concurrents, à la présentation d’offres variantes, au dépôt et au retrait des plis et au délai de validité des offres, prévues respectivement aux articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du présent décret, sont également applicables à l’appel d’offres avec présélection.

La composition de la commission d’appel d’offres avec présélection est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l’article 35 pour la commission d’appel d’offres.

La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique.

Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l’heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connaître le motif des éliminations.

Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.

Il communique aux membres de la commission l’estimation faite par le maître d’ouvrage.

Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention «Offre financière » et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant la mention « Offre technique ».

Les membres de la commission paraphent les actes d’engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

Les dispositions relatives à l’évaluation des offres des concurrents, au procès-verbal, aux résultats de l’appel d’offres, à l’annulation et aux justifications des éliminations prévues respectivement aux articles 40, 41, 42, 43 et 44 du présent décret, sont également applicables à l’appel d’offres avec présélection.

1°) Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours.

2°) Le concours peut porter :

a) soit sur l’établissement d’un projet ;

b) soit sur l’exécution d’un projet préalablement établi ;

c) soit à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution .

3°) Le concours est organisé sur la base d’un programme établi par le maître d’ouvrage. Le programme peut prévoir l’allocation de primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés et en fixe le nombre maximum à primer.

4°) Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer une demande d’admission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission d’admission dans les conditions fixées à l’article 62.

5°) Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.

6°) Le concours comporte l’ouverture des plis en séance publique.

Toutefois, pour les concours lancés par l’administration de la défense nationale, la séance d’ouverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans les bureaux du maître d’ouvrage indiqués dans l’avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception aux bureaux précités, et ce dans le délai fixé par l’avis.

1- Le programme visé à l’article 60 indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, l’ordre de grandeur ou le maximum de la dépense prévue pour l’exécution de la prestation.

2- Lorsque le concours ne porte que sur l’établissement d’un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages à allouer aux auteurs des projets les mieux classés et prévoit :

- soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, propriété du maître d’ouvrage,

- soit que le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter, par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le programme lui-même à déterminer ultérieurement à l’amiable ou après expertise.

Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé.

3- Lorsque le concours porte seulement sur l’exécution d’un projet préalablement établi ou à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution, le programme peut prévoir l’allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents évincés dont les projets ont été les mieux classés ainsi qu’au concurrent retenu par le jury, lorsque le maître d’ouvrage ne donne pas suite au concours.

Les projets primés restent la propriété du maître d’ouvrage.

4- La procédure du concours se déroule conformément aux dispositions des articles 46 à 56 du présent décret.

La commission d’admission visée à l’article 51 constitue le jury visé au §5 de l’article 60.

La séance d’ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les concurrents est publique.

Le président ouvre la séance au jour et à l’heure fixés par la lettre d’agrément . Toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

Il donne lecture de la liste des candidats admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations.

Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante.

La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par le jury.

Le président ouvre ces plis, vérifie la présence dans chacun d’eux des pièces exigées par l’article 54 et en dresse un état.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.

Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l’éclairer sur des points particuliers des projets proposés par les concurrents. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesdits projets.

Avant d’émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit afin d’obtenir tout éclaircissement sur leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d’apporter certaines modifications à leurs projets.

Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et /ou à l’exécution des projets avec, éventuellement, les différences de prix qui en découlent. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.

Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet, le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excéderait le maximum susvisé.

Le jury classe les projets sur la base des critères figurant au règlement du concours et désigne au maître d’ouvrage le concurrent classé le premier.

Les critères prévus par le règlement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût financier, ainsi que des conditions de son exécution.

Le jury fait ses propositions au maître d’ouvrage d’attribution de primes, récompenses ou avantages lorsqu’ils sont prévus par le programme du concours.

En aucun cas, le classement proposé par le jury ne peut être modifié.

Il n’est pas donné suite au concours si aucun projet n’est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le règlement de consultation.

Le jury du concours dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eues avec les concurrents et, s’il y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifs du concours, et indiquer les motifs d’élimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.

Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury.

Le cas échéant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de marché que le jury propose au maître d’ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.

Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la décision de l’autorité compétente.

Les dispositions relatives aux résultats définitifs de l’appel d’offres, à son annulation et à la justification des éliminations prévues respectivement aux articles 42, 43 et 44 s’appliquent également au concours.

Le marché est dit « négocié » lorsque le maître d’ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu’il a retenu dans les conditions fixées par la présente section.

Les marchés négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la publicité préalable et à la concurrence.

La passation d’un marché négocié, à l’exception du cas visé au paragraphe 1 de l’article 69, doit donner lieu à l’établissement par l’autorité compétente ou le sous ordonnateur d’un certificat administratif visant le chef d’exception qui justifie la passation du marché sous cette forme ou explicitant notamment les raisons qui, en l’espèce, ont conduit à son application.

Il ne peut être passé des marchés négociés que pour :

1) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu’elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le premier ministre sur rapport spécial de l’autorité gouvernementale intéressée ;

2) Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d’invention ;

3) Les prestations dont l’exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu’à un prestataire déterminé ;

4) Les prestations qui, ayant fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou de concours, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou pour lesquelles il n’a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury ;

5) Les prestations qui, dans le cas d’urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ou de concours ;

6) Les prestations que le maître d’ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l’urgence ne permet pas de recourir à l’appel d’offres ;

7) Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d’un marché, s’il y a intérêt au point de vue délai d’exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l’accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l’entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d ’avenant ;

8) Les marchés de définition visés à l’article 76 ;

9) Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l’exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n’aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l’article 70.

Les marchés négociés sont conclus :

a) soit sur l’acte d’engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spéciales ;

b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce précisant les conditions de réalisation de la prestation ;

c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui s’engagent à se soumettre au contrôle du maître d’ouvrage dans le cas visé au § 9 de l’article 69.

Les marchés conclus sur commande sont constitués soit par une convention spéciale, soit par un échange de lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant, les clauses définitives du marché, en particulier, les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix définitif sur la base du prix de revient contrôlé par le maître d’ouvrage.

L’avenant doit intervenir, au plus tard, avant l’expiration du premier tiers du délai d’exécution fixé par la convention ou l’échange de lettres, délai compté à partir de l’expiration de la période de démarrage éventuellement prévue. Dans le cas où les délais de régularisation sont dépassés, le contrôleur des engagements de dépenses intéressé doit en être informé par un rapport.

Tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique constitués comme il est prévu à l’article 26.

1) Il peut être procédé, par bons de commande, à l’acquisition de fournitures livrables immédiatement et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 DH).

2) La limite de cent mille dirhams, visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre d’une année budgétaire, en fonction de chaque personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature.

Pour l’application du présent article, on entend par personne habilitée à engager les dépenses ; l’ordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autre personne désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

Une décision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargé des finances, arrête la liste des prestations de même nature précitées.

3) Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire.

4) Les prestations devant faire l’objet de bons de commande sont soumises dans la mesure du possible et par les moyens appropriés, à la concurrence.

5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le premier ministre peut, par décision prise après avis du ministre chargé des finances, autoriser pour certaines prestations le relèvement de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prévue ci-dessus.

Les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente.

L’approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations objet desdits marchés à l’exception du cas prévu au § c) de l’article 70.

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsqu’il est négocié.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée à, sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.

Toutefois, le maître d’ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au § premier ci-dessus, proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du maître d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant.

Lorsque le maître d’ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d’études.

Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue, et leur délai d’exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.

Le marché doit prévoir la possibilité d’arrêter l’étude soit à l’issue d’un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.

Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d’un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l’arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.

Le maître d’ouvrage dispose des résultats de l’étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication et d’ouvrage réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l’occasion ou au cours de l’étude sont acquis au titulaire, sauf dans le cas où le maître d’ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par une disposition du marché.

Les marchés d’études peuvent être précédés de  marchés de définition  qui permettent de préciser les buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les études.

Les marchés de définition peuvent être conclus avec un seul ou plusieurs prestataires.

Le maître d’ouvrage ne peut confier l’exécution des marchés d’études auxquelles donnent lieu les marchés de définition aux prestataires ayant exécuté lesdits marchés de définition.

Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d’études y afférentes, et après que la commission d’appel d’offres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des entreprises nationales.

Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés d’un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15 %).

Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe le pourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l’offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le plis contenant l’offre financière visé à l’article 29, le contrat de groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l’exécution d’une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maître d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter et l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 25 ci-dessus.

Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 25 précité.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché.

Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par décision motivée l’exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

Le titulaire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours , ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochés.

Cette mesure d’exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l’ensemble des administrations publiques par décision du premier ministre, sur proposition du ministre concerné, après avis de la commission des marchés qui invite les parties ou leurs représentants à présenter toute explication ou moyen de défense.

Une décision du premier ministre prise sur proposition de la commission des marchés arrêtera les modèles des pièces suivantes :

- l’acte d’engagement

- le cadre du bordereau des prix et du détail estimatif

- le cadre de la décomposition du montant global,

- le cadre du sous-détail des prix,

- la déclaration sur l’honneur,

- l’avis de publicité,

- l’avis d’admission

- le circulaire de consultation,

- le cadre du procès-verbal de l’appel d’offres ou du concours,

- le cadre du marché passé suivant les usages du commerce,

L’ordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, à titre indicatif et dans un but d’information, dans au moins un journal à diffusion nationale le programme prévisionnel qu’il envisage de lancer au titre de l’année budgétaire considérée.

Toutefois, l’administration de la défense nationale est dispensée de cette publication.

1- Le ministre peut confier à une administration publique habilitée conformément à la réglementation en vigueur ou à un organisme public ou para-public agréé, par décision du Premier Ministre prise après avis du Ministre chargé des finances et dans les conditions définies par une convention, l’exécution en son nom et pour son compte de tout ou partie des missions de maîtrise d’ouvrage suivantes :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ;

- suivi et coordination des études ;

- examen des avants-projets et des projets ;

- approbation des avants-projets et des projets ;

- préparation des dossiers de consultation ;

- passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret ;

- gestion du marché après son approbation par l’autorité compétente ;

- suivi, coordination et contrôle des travaux ;

- réception de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Il représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.

2- La convention précitée prévoit notamment :

a) Le ou les ouvrages qui font l’objet de la convention ;

b) les attributions confiées au maître d’ouvrage délégué ;

c) les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate l’achèvement      de la mission du maître d’ouvrage délégué ;

d) les modalités de la rémunération du maître d’ouvrage délégué dans les       conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

e) les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée;

f) Le mode de financement de l’ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ;

g) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération ;

h) Les conditions d’approbation des avant-projets et de réception de l’ouvrage ;

i) Les obligations de l’administration ou de l’organisation public ou para-public vis-à-vis du maître d’ouvrage en cas d’un litige né de l’exécution de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’un dommage causé aux tiers.

Le maître d’ouvrage peut confier à un fonctionnaire dit « Personne chargée du suivi de l’exécution du marché » la mission du suivi de l’exécution dudit marché lorsque son importance ou sa complexité le justifient.

Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches dévolues par le maître d’ouvrage à la personne chargée du suivi de l’exécution du marché ainsi que les actes qu’elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sans préjudice des attributions dévolues aux ordonnateurs, à leurs délégués et aux sous-ordonnateurs.

L’acte désignant la personne chargée du suivi de l’exécution du marché est notifié au titulaire du marché.

Tout projet de marché doit faire l’objet d’un rapport de présentation établi par le maître d’ouvrage, faisant ressortir notamment :

- la nature et l’étendue des besoins à satisfaire ;

- l’exposé de l’économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ;

- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;

- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres.

- la justification du choix de l’attributaire ;

Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également dans la mesure du possible les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.

Tout marché dont le montant est supérieur à un million de dirhams (1.000.000 DH) doit faire l’objet d’un rapport d’achèvement établi par le maître d’ouvrage, qui mentionne, entre autres :

- l’objet du marché ;

- les parties contractantes ;

- la nature des prestations sous-traitées et l’identité des sous-traitants ;

- le délai d’exécution en précisant des dates de commencement et d’achèvement des prestations en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pourl’achèvement ;

- le (ou les) lieu (x) de réalisation ;

- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, larévision des prix.

Ce rapport est adressé à l’autorité compétente dès l’achèvement de l’exécution des prestations.

Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du Ministre concerné. Ces contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l’exécution des marchés.

Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent Cinq millions de dirhams (5.000.000 DH) et doivent faire l’objet d’un rapport adressé au ministre concerné.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés de l’administration de la défense nationale.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour qui suit le 6ème mois de sa publication au bulletin officiel et abrogent celles du décret n° 2.76.479 du 19 Chaoual 1496 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services passés au compte de l’Etat.

Toutefois resteront soumises aux dispositions antérieures les procédures d’adjudication, d’appel d’offres, de concours ou d’entente directe lancées antérieurement à cette date d’effet.